+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Претензия по некачественной кровле

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Строителей, дом 12, квартира , телефон Заявление Я, Иванов Иван Иванович, живу на последнем этаже дома 12 по улице Строителей. С октября года потолок и стены в моей квартире постоянно влажные из-за протечки кровельного покрытия, потому что крыша находится в аварийном состоянии. Ситуации затопления происходят во время выпадения атмосферных осадков. После протеканий кровельного покрытия стены и потолок в кухонном и спальном помещении мокрые, наблюдается образование грибка и рост плесени на них. Из-за повышенной влажности здоровье и благополучие нашей семьи находится под постоянной угрозой. Полезные советы Ремонтом крыши многоквартирных домов должны заниматься специализированные ремонтные бригады.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

К сожалению, государственным и муниципальным учреждениям часто приходится сталкиваться с недобросовестными поставщиками и подрядчиками. Повсеместно распространена такая практика, что организацией, не имеющей финансовых, кадровых и технических ресурсов за счет существенного снижения цены порой ниже себестоимости работ, товаров или услуг выигрываются торги по ремонтным работам.

Как правильно написать претензию застройщику по протиканию крыши о

Образец претензии к застройщику по Как написать претензию застройщику о. Как написать претензию 2 Как правильно Претензия к застройщику по гарантии. Претензия застройщику о застройщику по Как написать претензию. Образец претензии застройщику о крыши: Как правильно претензию по закону о. Как написать претензию за о кровле; Как написать претензию застройщику на. Некачественный ремонт кровли так же подтверждается проникновением воды на технический этаж и как следствие протекание потолка над лестничной площадкой пятого этажа.

В результате протекания воды, потолок и поверхность стен на лестничной площадке почернели. Потолок под ливне приемником ввиду его несвоевременной замены протекал часто в весенний период схода снега с крыши, а так же во время ливневых дождей. В процессе длительного воздействия влаги и постоянных протечек поверхность потолка обрастала чернотой и разрушилась.

Прошу Вас в срок до Под товаром подразумевается всё, начиная от продуктов питания и одежды, заканчивая строительными дюбелями, краской для волос и квартирой.

Товар, в частности одежда или обувь, был приобретен на распродаже не в сезон. У товара, который приобрели, вышел срок годности. Поэтому нужно подстраховать себя, так как претензия в суде может стать доказательством попытки в досудебном порядке урегулировать проблему. Претензию нужно подавать в двух экземплярах: один в УК, а на втором вам должны поставить отметку о получении претензии.

В случае отказа поставить вам отметку, требуйте письменный отказ, но его тоже, скорее всего, откажутся давать. Есть еще один вариант зафиксировать отказ в получении претензии УК, а именно: нужно найти одного или двух свидетелей.

Но как показывает практика, грамотно оформленного заявления на ремонт кровли или ремонт, после ремонта вполне достаточно что бы ЖЭК всё сделал качественно и в срок. В качестве юридического, выступает, как правило, та компания, которая оказывает отделочные и ремонтные работы.

Инфо По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки. На основании п. Договора сроки выполнения комплекса работ составляет месяц. Дата сдачи объекта — года. По непонятным мне причинам до настоящего времени объект не сдан. Все мои неоднократные попытки получить от Подрядчика сведения о причине не выполнения условий Договора не увенчались успехом. Более того, комплекс работ проведенных Подрядчиком на настоящий момент выполнен с недостатками, а именно: фундамент и стены не ровные, присутствуют сколы на фундаменте, отсутствует уравнение пористых мест.

В силу ст. Если в договоре между вами было изначально оговорено, как именно будут устраняться выявленные после приемки квартиры недостатки, то требовать придется именно указанной формы. Начать претензию следует с точного перечисления реквизитов договора долевого участия в строительстве и данных его регистрации в ЕГРП. Указать те пункты договора, где застройщик обязуется предоставить дольщику квартиру надлежащего качества, а также пункты об ответственности за нарушение обязательств.

При возникновении мокрых пятен на потолке или стенах причиной этого является протечка крыши. При появившихся протечках не надо ожидать, чтобы ситуация стала хуже. Ведь регулярно мокнущие стены и потолок помогают размножаться грибку, который уничтожить бывает очень трудно.

Следует учесть, что только устранение причины протекания избавит от роста микроорганизмов, а до этого проводить ремонтные работы в квартире бесполезно.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если же вы для себя убедились в том, что это вина подрядчика, то необходимо составить претензию об устранении недостатков.

Претензию имеет смысл составлять только в том случае, если не истек гарантийный срок на результат работ он указан в договоре подряда контракте , обычно около двух лет. В претензии необходимо потребовать не только устранить недостатки в работе, но и отремонтировать те помещения, которые пострадали из-за протечки либо компенсировать затраты на их устранение. Документ составляется по следующему образцу:.

Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.

Таким образом, Подрядчик не исполнил обязательства, принятые на себя по указанному Договору в полном объеме, в оговоренные в Договоре сроки, а проделанная работа не соответствовал условиям Договора. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании ст. С целью установления истины мы заказали экспертизу, о чем уведомили руководителя фирмы- ответчика.

Заявление на ремонт крыши: как правильно составить Кто же несет ответственность за крышу дома и как правильно действовать в случае, если случилась такая беда? Где найти образец заявления на ремонт крыши и как общаться с коммунальными службами? Принято, что жалоба подается в двух вариантах — устной и письменной форме. Первый вариант используется для оперативного информирования ЖЕКа о протечке крыши, однако часто он не дает эффекта.

Залив квартиры по вине управляющей компании В соответствии с договором другая сторона жильцы должны вносить ежемесячную оплату за услуги управляющей компании коммунальные платежи. Подавляющее большинство жильцов никогда не видели договора на управление своим домом, но, тем не менее, на его основании каждый месяц уплачиваются коммунальные платежи.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Согласно ст. Согласно статьям 36 и Жилищного кодекса РФ и Правилам содержания общего имущества в многоквартирном жилом помещении, управляющие компании обязаны содержать и ремонтировать общедомовое имущество многоквартирного дома в частности крышу. Закон РАА Если имущество взято в аренду, то по договору аренды имущественного найма арендодатель наймодатель обязуется предоставить арендатору нанимателю имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование ст.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;соразмерного уменьшения установленной за работу цены;возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда ст.

Каждый современный человек рано или поздно может столкнуться с проблемой неисправной кровли. Вещи ломаются — и от этого не застрахован никто.

Хорошо, что их можно починить, но что делать, если Ваши права нарушаются во время ремонта? Какими правами обладает владелец кровли, какие сроки и процедуры должны быть соблюдены, и что делать в случае некачественно оказанной услуги, рассмотрим в данной статье.

Гарантийный ремонт осуществляется в период действия обязательства по гарантийному обслуживанию и длится, как правило, в течение одного года. В случае неисправности, возникшей в данный период, необходимо обратиться к продавцу кровли или в авторизованный сервисный центр продавца. Основным критерием для обслуживания по гарантии является характер поломки товара.

Под действие попадают поломки, произошедшие по вине производителя товара, либо выявленный производственный брак. При передаче товара в сервис, специалист центра может провести оценку качества кровли, где будет отражен внешний вид товара и возможность принятия по гарантии.

Владельцу кровли следует настаивать на личном присутствии в ходе проведения оценки качества, не упуская товар из вида. Обязательно документальное оформление передачи кровли, а именно заполнение талона на гарантийный ремонт, который должен содержать в себе следующие пункты:.

Главным правилом здесь выступает безвозмездность оказания услуги, и возможные требования сервиса о дополнительной оплате проводимой диагностики не имеют основания. На сколько дней можно рассчитывать, передавая кровлю на гарантийный ремонт. Если прошло 45 дней гарантийного ремонта кровли, а товар не отдают по любым причинам, следует сослаться на ст.

Часто возникает вопрос, продлевается ли гарантия на кровлю после гарантийного ремонта. Обязательство продлевается на весь период времени, в который кровля сдана на гарантийный ремонт в сервисный центр и потребитель не имел возможности его использовать. По итогу проведения работ исполнителем составляется акт выполненных работ, в котором описывается:. Так же составляется акт приема-передачи вещи.

Потребителю следует в присутствии представителя сервиса удостовериться в исправности кровли и ознакомиться с результатами проделанной работы. Если Вы не видите причин в отказе, не нарушали правил эксплуатации и не пытались самостоятельно починить товар, то Вы вправе составить письменную претензию непосредственно продавцу или сервисному центру в отказе от гарантийного ремонта кровли, либо напрямую обратиться с жалобой в Роспотребнадзор по Вашему региону, где помогут составить претензию и провести проверку.

В случае если продавец ответит отказом на полученную претензию, следует обратиться в суд. Если кровля снова сломалась после произведенного гарантийного ремонта, то можно сделать вывод, что работа выполнена некачественно. Такой товар не относится к технически сложным товарам и возврат денежных средств за него возможен при наличии любого недостатка, возникшего после ремонта.

Претензия на некачественное оказание услуг по ремонту, нарушение его сроков, возврат товара оформляется в письменном виде и направляется в сервисный центр с изложением заявленных Вами требований. Необходимо составить претензию в двух экземплярах, на собственном экземпляре получить отметку представителя сервиса о принятии претензии к рассмотрению, с указанием даты и подписи печати. Возврат денежных средств должен быть произведен в течение 10 дней с момента обращения ст.

Жалобу на некачественно оказанную услугу, а также на отсутствие реакции на претензию, необходимо направить в Роспотребнадзор. Если данные меры не привели к желаемому результату, следует обратиться в суд с исковым заявлением по некачественному ремонту кровли. Судебная практика в отношении дел, касательно некачественного ремонта кровли, показывает, что установление причин возникновения неисправности с привлечением независимого эксперта, является основным фактором принятия судом решения.

В случае, если Вы не нарушали правил эксплуатации кровли, и данное обстоятельство подтвердит эксперт, принятие решения в пользу истца не вызывает сомнений. В случае, когда гарантийный ремонт кровли невозможен, поломка вызвана механическим воздействием на него или неправильными условиями эксплуатации, владельцу неисправного товара остается обратиться в сервисный центр и осуществить ремонт за собственные средства.

Если Вам сделали некачественный ремонт кровли, то потребитель может заявить следующие требования:. Согласно п. Законодательство не устанавливает точный срок производства ремонта кровли, однако когда эти данные не указаны в договоре, то согласно Гражданскому Кодексу РФ, а именно к п.

Заявление об исполнении обязательства в семидневный срок оформляется письменно в двух экземплярах и направляется исполнителю с пометкой о получении.

Срок устранения недостатков выполненного ремонта кровли законодателем не установлен, однако согласно ст. В отношении рассматриваемой услуги такой срок обычно составляет 7 дней. Требование об уценке выполнения работы должны быть удовлетворены в течение 10 дней со дня их заявления. Требование о возмещении понесенных расходов на другого исполнителя подлежат удовлетворению в течение 10 дней. Отказ потребителя от договора в случае нарушения исполнителем сроков выполнения работ, а также некачественно выполненного ремонта, влечет за собой возврат потребителю денежных средств.

Претензия на некачественную работу

Общество защиты прав потребителей в социальных сетях:. В то же время, взятые Исполнителем на себя обязательства выполнены ненадлежащим образом: имеются множественные дефекты. Также имеются прочие недостатки, указанные в первом заявлении потребителя в Вашу организацию. В соответствии со ст. При отсутствии в договоре условий о качестве работы исполнитель обязан выполнить работу, пригодную для целей, для которых работа такого рода обычно используется.

Как составить претензию к подрядчику, некачественно выполнившему ремонт кровли.

Претензия на некачественную работу. Между исполнителем и заказчиком был заключен договор на изготовление кухонной мебели. Заказчик оплатил всю стоимость товара.

ЖКХ сейчас не ругает только ленивый. Претензии к коммунальщикам уже стали нормой.. И это все на фоне того, что подавляющее число владельцев помещений регулярно оплачивает все коммунальные расходы. Более того, как то так получилось, что довольно таки большой объем работ по обслуживанию жилого фонда плавно лег на плечи жильцов, а также собственников нежилых помещений в многоквартирных домах.

Каждый современный человек рано или поздно может столкнуться с проблемой неисправной кровли. Хорошо, что их можно починить, но что делать, если ваши права нарушаются во время ремонта?

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" далее - "Закон" исполнитель обязан выполнить работу, качество которой соответствует договору. В соответствии с пунктом 1 статьи 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков в выполненной работе вправе по своему выбору потребовать:. В случае неудовлетворения претензии в добровольном порядке я буду вынужден обратиться за защитой своих прав в суд.

Некачественный ремонт кровли: особенности гарантийного и обычного ремонта

Образец претензии к застройщику по Как написать претензию застройщику о. Как написать претензию 2 Как правильно Претензия к застройщику по гарантии. Претензия застройщику о застройщику по Как написать претензию.

Обращаем внимание! В соответствии с й статьей Жилищного кодекса, взносы на капремонт перечисляют только собственники квартир.

Образец претензии к тсж об устранении некачественной кровли

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 ук азанного Закона потребитель при обнаружении недостатков в выполненной работе вправе по своему выбору потребовать: - безвозмездного устранения недостатков выполненной работы; - соответствующего уменьшения цены выполненной работы; - безвозмездного повторного выполнения работы; - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами. В этом случае, помимо указанного в претензии требования, мною будет заявлено требование о компенсации морального вреда, причиненного нарушением моих прав в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". Некачественно отремонтировали кровлю в многокварттрном доме. И снова протечки в квартире. История повторяется последние немколько лет. Течет кровля, в квартире протечки, управляющая компания делает ремонт кровли и ремонт в квартире.

Некачественный ремонт кровли образец претензии

Работаю с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами (организациями малого бизнеса), а также физическими лицами по вопросам организации и функционирования бизнеса. Опыт работы в сфере юридических услуг более 15 лет, в том числе в качестве руководителя юридической службы ведущего предприятия торговли республики (более 12 лет). Получила аттестацию Министерства юстиции Республики Беларусь.

ГГГГ. некачественно, ответчику направлена претензия, ответ на претензию В наступлением весны протечки кровли возобновились в.

образец претензии на некачественный ремонт кровли

К примеру, многим мобилизованным требуется узнать, в каких случаях полагается отсрочка или увольнение от срочной службы. Консультация военного юриста поможет выяснить, при каких обстоятельствах мобилизованного не имеют права брать на срочную службу.

Этих случаев достаточно, в частности, непригодность по состоянию здоровья; студенты и аспиранты высших учебных заведений; родители трех и более детей; священники; лица, проживающие на оккупированной территории; люди, ухаживающие за нетрудоспособными лицами.

Претензия на ремонт кровли

Конечно, настоящими законоведами их назвать трудно, но начало было положено. Итак, дерзайте, ведь под лежащий камень вода не течёт.

Штраф за просроченный ДКП Ч. Как такового, штрафа за просроченный ДКП не существует, ведь, по сути, он действует бессрочно (до момента изменения или расторжения в соответствии со ст. Зато есть наказание за несоблюдение установленных правил по госрегистрации ТС, установленное ст.

Для того чтобы детально проанализировать всю ситуацию, юристу необходимо изучить документы, которые составлялись в автосервисе. Дело также осложняется тем, что, возможно, действительно официально фирма прекратила деятельность, и тогда нужно будет искать дополнительные способы воздействия на автосервис, выбор которых будет зависеть от наличия или отсутствия правопреемников компании. Возможность отказа от страховки зависит от условий кредитования.

По общему правилу, отказаться от такой страховки можно, если Вам, по сути, была навязана эта услуга.

Защита на следствии, трудовые споры. Наши услуги: -Юридические консультации физических и юридических лиц -Исковые заявления в суд -Составление жалоб,претензий,ходатайств -Семейные споры,взыскание алиментов -Права собственности -Сделки с недвижимостью -Наследование имущества и недвижимости -Защита авторских и смежных прав -Антиколлекторская деятельность -Взыскание долгов через суд -Защита прав потребителей -Страховые споры -Уголовные дела -Прочие гражданские и уголовные дела Решите свою юридическую проблему не выходя из дома.

Позвоните нам и наш юрист ответит в течение 15-ти минут. Результат: по окончанию консультации Вы получаете исчерпывающую информацию, необходимую для дальнейшего решения Вашего вопроса.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как правильно написать претензию
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ева

    Какие слова... супер, великолепная идея

  2. Евлампий

    Полностью разделяю Ваше мнение. Это хорошая идея. Я Вас поддерживаю.

  3. thmovraso

    Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, поговорим.

  4. Матвей

    Конечно. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.

  5. Диана

    Теперь всё понятно, благодарю за помощь в этом вопросе.

  6. Берта

    Действительно интересная подборка.